2019年深圳市装饰装修工程施工合同范本【简单版】

　　发包单位：(以下简称甲方)______________________________

　　承包单位：(以下简称乙方)______________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定， 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议,共同守约。

　　第一条　工程概况

　　1.1工程名称：______________________________

　　1.2工程地点：______________________________

　　1.3工程内容：______________________________(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)

　　装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。

　　1.4承包方式：经充分协商双方确定为__________类承包方式。a.类为包工包料 b.类为包工不包料

　　1.5工程造价：双方确定合同额为__________元，金额大写__________(人民币) 。设计费为__________元，金额大写__________(人民币) 。

　　1.6施工期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自__________年__________月__________日开工至__________年__________月__________日竣工。

　　如遇下列情况,工期相应顺延。

　　1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除，影响进场施工。

　　1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

　　1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

　　1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

　　1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。

　　1.6.6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

　　1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。

　　第二条　工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订(工程监理合同)，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条　甲方义务

　　3.1负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　3.2负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　3.3负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　3.4工程完工时，及时安排人员组织验收。

　　3.5及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。

　　第四条　乙方义务

　　4.1严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。

　　4.2强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。

　　4.3工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　4.4具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工。

　　4.5乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。

　　4.6乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　4.7工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。

　　第五条　工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

　　第六条　工程验收

　　6.1 隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。

　　6.2 工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。

　　第七条　工程款交付方式

　　7.1 第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。

　　7.2 第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。

　　7.3 第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。

　　7.4 工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单， 七日内付清余款。

　　第八条　违约责任

　　甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反合同约定，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。

　　第九条　质量保修

　　9.1 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　9.2 工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单;(保修期为_____年)

　　9.3 在正常使用条件下，装饰装修工程的最低保修期限为_____年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为______年。保修期自装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

　　第十条　纠纷解决方式

　　10.1 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或向市室内装饰行业协会投诉，请求解决。

　　10.2 当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_______________仲裁委员会申请仲裁。

　　第十一条　其它项目具体规定

　　11.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)

　　11.2 工程竣工决算以实际工程量计算为准。

　　11.3 增减项目由双方协商，双方签证为依据。

　　第十二条　附则

　　12.1 本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　12.2 甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。

　　12.3 本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

　　12.4 本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　12.5 合同的其它附件。

　　附件一：装饰装修工程预算书

　　附件二：装饰装修工程设计图纸

　　附件三：装饰装修工程变更单

　　附件四：装饰装修工程验收单

　　附件五：工程结算单

　　附件六：工程保修单

　　第十三条　其它约定条款

　　13.1 ________________。

　　13.2 ________________。

　　发包单位：(盖章)________________ 承包单位：(盖章)________________

　　委托代理人：____________________ 委托代理人：____________________

　　联系电话：______________________ 联系电话：______________________

　　地址：__________________________ 地址：__________________________

　　________年_________月_________日 ________年_________月_________日

　装饰装修工程施工合同纠纷如何解决?

　　1、装修单位没有完全履行装修合同。

　　未完全履行合同主要表现在：装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。

　　2、装修粗制滥造，施工质量低劣。

　　有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”，质量更没有保证。

　　3、装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺。

　　装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托。保修期内不保修。

　　4、施工中的噪声扰民。

　　施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。

　　5、装修材料或废弃物乱堆乱放。

　　6、装修破坏了毗邻房屋。

　　7、装修破坏了房屋主体结构及承重结构。

　　针对装修纠纷，有关部门制订了一些规定。如《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境污染防治法》和建设部[1997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部[1997]92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。《建筑装饰装修管理规定》指出，房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定，如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿，如果是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。

　　同时，行业内部也制定了相关规定。

　　依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：

　　1、与经营者协商解决;

　　2、消费者请求消费者协会调解;

　　3、向有关行政部门申诉;

　　4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;

　　5、向人民法院提出诉讼。

　　但必须注意：一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。

　　另据《民法通则》、《经济合同法》以及其他所涉及法律，解决装饰纠纷也无非以下几条：

　　1、当事人自行协商;

　　2、主管部门行政调解;

　　3、仲裁解决;

　　4、诉讼解决。

　　此外，行业规定对纠纷的解决也提供了诸多方法。如一些家居装饰市场规定，解决纠纷按下述流程进行：

　　投诉——调解部受理——质检部根据合同及图纸进行现场核查——调解部、质检部依核查结果进行调解——若双方达成协议则进行维修或返工;若未达成协议或不履行协议，申请仲裁或向法院起诉。

　　对消费者而言，装修前不妨先通知邻居，打个招呼，以便大家有个心理准备，减少发生纠纷的概率。

　　万一出现了纠纷，只要双方心平气和地协商，承担该承担的责任，纠纷便能解决。自己协商不成，一般也只要行政部门出面就可以顺利加以解决。但如果涉及的标的较大或其他对生活影响甚大的纠纷且协商不成，最正规、最有权威和有效的方法只能是打官司了。当然其他居民因装修家庭的施工而与装修家庭发生的纠纷也可以据此进行解决。